Zásady duševního vlastnictví

1.1

Tyto Zásady duševního vlastnictví stanovují přístup fyzické osoby podnikající Dmytrenko Sofiia Dmytrivna (daňové evidenční číslo: 3770706565), působící pod obchodním názvem PrometeyLabs (dále jen „Zhotovitel" nebo „My"), k ochraně autorských práv, obchodního tajemství, ochranných známek a dalších předmětů práv duševního vlastnictví.

1.2

Zásady se vztahují na všechny návštěvníky webu prometeylabs.com a Objednatele, kteří se Zhotovitelem uzavírají Veřejnou smlouvu (nabídku) o poskytování služeb.

2.1

Veškeré materiály zveřejněné na webu prometeylabs.com, včetně (nikoli však výhradně): textů, článků, obrázků, webdesignu, log, grafických rozhraní, databází, programového kódu a architektury, jsou výhradním duševním vlastnictvím PrometeyLabs (Zhotovitele) nebo jsou námi využívány na zákonném základě (za podmínek příslušných licencí).

2.2

Všechny objekty na webu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon), zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami v oblasti ochrany duševního vlastnictví (zejména Bernskou úmluvou a dohodou TRIPS).

2.3

Bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele je striktně zakázáno:

• kopírovat, reprodukovat, publikovat nebo extrahovat (scrapovat) design, texty, kód nebo jiný obsah webu;
• dekompilovat, provádět reverzní inženýrství nebo upravovat skripty a programový kód;
• vytvářet odvozené produkty na základě našich materiálů;
• používat jakékoli materiály webu pro komerční účely;
• používat obsah webu (texty, obrázky, kód) pro strojové učení, trénování modelů umělé inteligence (AI) nebo automatizovaný sběr dat (scraping).

2.4

Uživatelům je poskytnuta omezená, nevýhradní licence výhradně k prohlížení materiálů webu za účelem osobního seznámení se službami Zhotovitele. Citace materiálů je povolena pouze za podmínky umístění přímého hypertextového odkazu, otevřeného pro vyhledávače, na původní zdroj (prometeylabs.com).

3.1

V rámci provádění prací na vývoji softwaru, webových stránek nebo designu přechází majetkové právo duševního vlastnictví k vytvořenému dílu na Objednatele výhradně po 100% úhradě ceny služeb, jak stanovuje Nabídka. Do okamžiku úplného vyrovnání zůstává Zhotovitel jediným vlastníkem veškerých vytvořených materiálů. Zhotovitel (a jeho zaměstnanci/dodavatelé) uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas s provedením jakýchkoli změn vytvořeného díla, jakož i s jeho použitím bez povinného uvedení jména autora. V případě předčasného ukončení smlouvy zůstávají práva k nedokončeným nebo částečně uhrazeným materiálům Zhotoviteli.

3.2

Základní řešení a kód: Zhotovitel si vyhrazuje výhradní práva k základním algoritmům, open-source knihovnám, skriptům, frameworkům a standardním řešením, které vyvinul dříve nebo které nejsou součástí unikátní individuální objednávky. Objednatel získává nevýhradní, časově neomezenou licenci k použití těchto základních prvků výhradně v rámci pro něj vyvinutého zdroje, bez práva předání třetím stranám (nepřenositelná) a bez práva sublicencování.

3.3

Právo na portfolio: Není-li mezi Stranami podepsána samostatná Dohoda o mlčenlivosti (NDA), vyhrazuje si Zhotovitel nezcizitelné právo použít snímky vyvinutého zdroje, odkazy na něj a popis případové studie ve svém portfoliu, na sociálních sítích, v prezentacích a marketingových materiálech.

3.4

Zhotovitel má právo používat komponenty s otevřeným zdrojovým kódem (Open Source). Jejich použití se řídí příslušnými veřejnými licencemi; práva k těmto komponentům nejsou předávána Objednateli, ale jsou využívána v souladu s podmínkami těchto licencí.

4.1

Pokud Objednatel v průběhu vývoje zdroje poskytne Zhotoviteli vlastní materiály (texty, fotografie, loga, fonty, video, databáze apod.), nese Objednatel samostatně a v plném rozsahu odpovědnost za dodržení autorských práv k těmto materiálům.

4.2

Objednatel zaručuje, že jím poskytnuté materiály neporušují práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě vzniku jakýchkoli nároků, žalob nebo požadavků třetích osob ohledně porušení autorských práv v důsledku použití materiálů poskytnutých Objednatelem se Objednatel zavazuje samostatně tyto nároky vyrovnat a nahradit Zhotoviteli veškeré doloženě prokázané škody, včetně nákladů na právní pomoc (advokátní služby) a soudních nákladů vzniklých v důsledku nároků třetích osob.

4.3

Použití placených fontů, pluginů nebo stock fotografií třetích stran zakoupených Zhotovitelem po odsouhlasení s Objednatelem se řídí licencemi příslušných vlastníků práv. Objednatel je povinen samostatně zakoupit potřebné licence na placené fonty, pluginy a stock fotografie na své jméno (nebo jméno své společnosti), není-li dohodnuto jinak.

5.1

PrometeyLabs respektuje duševní vlastnictví jiných osob. Pokud se důvodně domníváte, že jakýkoli obsah na našem webu porušuje Vaše autorská nebo související práva, zašlete prosím neprodleně oficiální oznámení na e-mailovou adresu info@prometeylabs.com.

5.2

Oznámení musí obsahovat:

• Vaše kontaktní údaje (jméno / název společnosti, telefon, e-mail);
• jasný odkaz (URL) na stránku webu a popis materiálu, který údajně porušuje Vaše práva;
• dokumenty nezpochybnitelně potvrzující Vaše vlastnické právo k danému objektu (osvědčení, licenční smlouvy, patenty);
• požadavky na nápravu porušení.

5.3

Garantujeme rychlé posouzení odůvodněných stížností ve lhůtách stanovených zákonem a přijetí příslušných opatření (až po odstranění sporného obsahu), pokud se skutečnost porušení potvrdí.

6.1

Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně tyto Zásady měnit. Datum poslední aktualizace je vždy uvedeno na začátku dokumentu.

6.2

Pokračováním v používání webu prometeylabs.com nebo objednáním našich služeb po provedení změn automaticky souhlasíte s novou verzí Zásad duševního vlastnictví.

7.1

Veškeré spory vyplývající z těchto Zásad nebo s nimi související se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

7.2

Spory se přednostně řeší jednáním. Nedojde-li k dohodě, jsou k jejich projednání příslušné soudy České republiky. Je-li Uživatel spotřebitelem, může se obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo využít platformu ODR Evropské komise (ec.europa.eu/consumers/odr).